施工方在承包工程以后肯定會簽訂工程施工合同,施工合同的時間比較久,所以在合同履行的過程中有可能會發生糾紛,所以在合同之中要約定糾紛的處理方式,在發生糾紛以后雙方要積極的協商,因糾紛而產生的損失也要承擔責任,那么工程施工合同糾紛的責任怎么承擔呢?下面法律快車小編為您詳細解答,希望對大家有幫助。

  一、工程施工合同糾紛的責任怎么承擔

  1、承包方的責任認定和承擔

  (1)施工準備責任。施工場地的平整,施工界區以內的用水、用電、道路和臨時設施的施工;編制施工組織設計(或施工方案),做好各項施工準備工作。

  (2)物資準備責任。按雙方商定的分工范圍,做好材料和設備的采購、供應和管理。 (3)及時告知責任。及時向發包方提出開工通知書、施工進度計劃表、施工平面布置圖、隱蔽工程驗收通知、竣工驗收報告;提供月份施工作業計劃、月份施工統計報表、工程事故報告以及提出應由發包方供應的材料、設備的供應計劃。

  (4)工程質量責任。由于承包方的原因造成工程質量不符合合同規定的,承包方應負責無償修理或返工,由此造成工程逾期交付的,應支付逾期違約金

  (5)工程保管責任。已完工的房屋、構筑物和安裝的設備,承包方在交工前應負責保管,并清理好場地。

  2、發包方的責任認定和承擔

  (1)辦證責任。辦理正式工程和臨時設施范圍內的土地征用、租用、申請施工許可執照和占道、爆破以及臨時鐵道專用線接岔等的許可證。

  (2)工程定點責任。確定建筑物、道路、線路、上下水道的定位標樁、水準點和坐標控制點。

  (3)三通一平責任。開工前接通施工現場水源、電源和運輸道路,拆遷現場內民房和障礙物(委托承包方承擔的除外)。

  (4)物資保證責任。按雙方協定的分工范圍和要求,供應材料和設備。

  (5)經費保證責任。向經辦銀行提交撥款所需的文件(實行貸款或自籌的工程要保證資金供應人按時辦理撥款和結算,不按合同規定時間撥付工程款,應支付逾期付款違約金。

  二、工程施工糾紛由哪個法院管轄

  《民事訴訟法》解釋第二十八條第二款的規定:“農村土地承包經營合同糾紛、房屋租賃合同糾紛、建設工程施工合同糾紛、政策性房屋買賣合同糾紛,按照不動產糾紛確定管轄。”建設工程施工合同糾紛,按照不動產糾紛確定管轄。

  《民事訴訟法》第三十三條規定:“因不動產糾紛提起的訴訟,由不動產所在地人民法院管轄。”該規定明確了建設工程施工合同糾紛適用專屬管轄,明確以不動產所在地即建設工程所在地法院為管轄法院。

  三、施工合同糾紛證據收集的注意事項

  1、項目會議記錄和有關工程的來往信件,都必須全部保全。

  2、各種施工進度表,包括業主代表和分包編制的進度表,提供設備的要求到貨時間表。

  3、施工備忘錄(日記),在施工中發生影響工期和索賠有關的事項,都要及時做好記錄。

  4、將業主和監理的口頭指示及時以書面形式報告監理和業主予以承認。

  5、工程照片需有專人管理,將照片按工程進度整理編排。

  6、所有合同標書文件、合約圖紙、修改增加圖紙、變更單、材料物。資單據、支付憑證。

  7、手機短信作為證據材料,搜集和保存。

  綜上所述,在發生工程施工合同糾紛以后,施工方與發包方都要承擔一定的責任,發包方要確保在施工過程中經費充足,承包方要對工程進行同意的管理,如果發生了工程施工合同糾紛,雙方可以自行決定處理糾紛的方式。以上就是“工程施工合同糾紛的責任怎么承擔”全部內容,希望對大家有幫助,謝謝閱讀。